Znak sprawy ZP 06/2009            .                                                                     DRUK WZP-89

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!

  UMOWA   DOSTAWY - wzór

W dniu .................................w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem                   Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł, NIP 732-000-06-20 
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:

	Łukasza Magina                 - Prezesa (Dyrektora) Spółki
	Józefa Dziemdzielę             - Wiceprezesa Zarządu 
	
	a 
................................................................................................................................................ul..................................................................,wpisanym do.....................................................
................................................................................................................................................
NIP............................................................., REGON..............................................................
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ...........,
reprezentowanym przez:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście “Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy: ZP 06/2009 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1.	Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę soli  drogowej wraz z transportem do bazy w Zgierzu, ul. Wiosny Ludów 22, na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 w ilości orientacyjnej do 500 Mg o parametrach:
- zawartość kryształu poniżej 1,0 mm 22% max ( w sytuacji spornej, będzie wykonana analiza sitowa zg. z normą PN – 71/C -04501)
- zawartość środka zabezpieczającego przed zbrylaniem się nie mniejszym niż     40 mg/kg
2.	Dostawca obowiązany jest przedstawić świadectwo kontroli jakości przy każdej dostawie .
3.	Sprzedaż soli odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne w terminie do 5 dni.
4.	Dostawy soli realizowane będą samochodami Dostawcy w dni robocze. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania dostaw w godz. 700 – 1500. Wydanie soli przez Dostawcę następuje po jego rozładunku na składowisko Zamawiającego przy ul. Wiosny Ludów 22 w Zgierzu i pokwitowaniu jego odbioru. Wraz z dostawą Dostawca wydaje dowód dostawy.
5.	Zamawiającemu służy prawo kontroli jakości dostarczanego materiału.
6.	Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw.
7.	Dostawca poświadcza, że przedmiot zamówienia jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§ 2.

1.	Zgłaszający reklamację jakościową Zamawiający  może żądać obniżenia ceny za dostarczoną wadliwą partię miału albo wymiany wadliwej partii na odpowiednią jakościowo. Wybór sposobu realizacji zgłoszonej reklamacji należy do Zamawiającego.
2.	W razie trzykrotnego powtórzenia wadliwej dostawy Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy z zastosowaniem kar o których mowa w §5 umowy.

§ 3.

1.	Wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą wynosi .................... zł (słownie: .....................................................................................................................) plus podatek Vat 22 %.za 1 Mg soli. 
2.	Podstawą zapłaty za wykonanie każdorazowej dostawy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego.
3.	Dostawca wystawi fakturę na podstawie dowodu dostawy potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez MPGK Sp.z o.o.
4.	Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości zamawianych dostaw rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Dostawcę ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych dostaw.
5.	Zapłata za dostawę materiału następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy
   .........................................................................................................................................
          w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
      6. Strony nie przewidują waloryzacji stawek.

§ 4.
   
	Umowa zostaje zawarta na czas do 31 maja 2010 roku.

§ 5.

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- 	za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,30 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
-	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,30% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 	z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego,
-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto
2) Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne
-	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ( z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6.
1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji części umowy, wykonanej do czasu odstąpienia.
3.	Każda za Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
4.	Odstąpienie od umowy dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 7.

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego  aneksu, pod rygorem nieważności.
2.	Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
a. okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzyść zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
b. konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących itp. 

        § 8.
   
1.	Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów  powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
2.	Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu  na siedzibę Zamawiającego.

        § 9.

  W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym ( będącym przedmiotem niniejszej umowy) niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej  do przewidzenia, jeżeli:
a)	 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich   kosztów, lub 
b)	 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – Zamawiający udzieli ich do wysokości nie przekraczającej 20% wartości realizowanego zamówienia, a Wykonawca wykona, stosując poziom cen, wynikający z przeprowadzonych negocjacji w tej sprawie, ale nie wyższy, niż określony w niniejszej umowie.

§ 10.

	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

     § 11.

Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

         Zamawiający:								Wykonawca:

.......................................						......................................	

	                                          Oświadczam, że
        zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 10 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                                           Podpis Wykonawcy ................................................