Znak sprawy ZP 09/2009            .                                                                     DRUK WZP-89

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!

  UMOWA   USŁUGI - wzór

W dniu .................................w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem                   Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł, NIP 732-000-06-20 
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:

	Łukasza Magina                 - Prezesa (Dyrektora) Spółki
	Józefa Dziemdzielę             - Wiceprezesa Zarządu 
	a 
................................................................................................................................................ul..................................................................,wpisanym do.....................................................
................................................................................................................................................
NIP............................................................., REGON..............................................................
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ...........,
reprezentowanym przez:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście “Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy: ZP 09/2009 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
[ PRZEDMIOT  UMOWY ]

1.	Przedmiotem umowy jest wywóz odpadów stałych komunalnych nieposegregowanych z punktów przeładunkowych w Zgierzu przy                          ul. Wiosny Ludów 22 lub/i ul. Energetyków 3, w ilości maksymalnej.......... Mg, lecz nie mniej niż ........... Mg
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2.	Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości zamawianych usług rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej wywozu 1 Mg odpadów i faktycznie wywiezionych ton.

§ 2.
[ WYNAGRODZENIE  UMOWNE  I  SPOSÓB  REALIZACJI  NALEŻNOŚCI ]

1.	Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę jednostkową zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy w wysokości ........ zł netto (słownie:...........................................................................................................złotych) plus podatek VAT 7% w wysokości.....................................zł  (słownie:...........................................................................................................złotych) za 1 Mg odpadów.
2.	Maksymalne wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy wynosi ................ zł słownie: .......................................................................................................................
3.	Realizacja jednorazowego zamówienia nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień z tym, że zamówienie zgłoszone Wykonawcy w sobotę realizowane będzie w najbliższy poniedziałek.
4.	Dowodem każdorazowego wywiezienia odpadów będzie podpisane przez Zamawiającego „potwierdzenie wywozu”, którego kopię potwierdzoną przez „składowisko odpadów” Wykonawca załącza do faktury. Potwierdzenie wywozu musi zawierać : datę, numer rejestracyjny pojazdu i ilość przewiezionych odpadów.
5.	Podstawą zapłaty za wykonanie usługi będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego 
6.	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury dwa razy na miesiąc.
7.	Zapłata za usługę następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
..................................................................................................................................... w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 3.
[ TERMIN WYKONANIA ]

Umowa została zawarta na czas od daty podpisania umowy do 31.12.2010r.

§ 4.
[ PRZEDSTAWICIELE]

1.	Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie: Antoni Pujdak  (tel. 42 716 41 19 )
2.	Wykonawca ustanawia kierownikiem wykonywanych usług:................................... ( tel...........................).

§ 5.
[ KARY  UMOWNE;  ODSZKODOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE ]

1.	Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę  odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a ) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
•	za opóźnienie w wykonaniu określonej w umowie usługi w wysokości 0,15 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy określonego     w § 2 pkt. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia
•	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości      20 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy określonego w § 2 pkt. 2 umowy
b.) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne -
             - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego              	   (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
              powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
	    można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 %
          maksymalnego  wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 pkt. 2 umowy.
3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6.
[ ZMIANA  UMOWY ]

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego  aneksu, pod rygorem nieważności.
2.	Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
a. okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzyść zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
b. konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących itp. 

     § 7.
[ ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE  UMOWY ]

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji części umowy, wykonanej do czasu odstąpienia.
3.	Każda za Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
4.	Odstąpienie od umowy dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 8.
[ SPORY ]

3.	Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim  bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
4.	Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

 § 9.
[ ODESŁANIE ]

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy        z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

    § 10.
[ZAŁĄCZNIKI]

Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

     § 11.
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

     Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

				
         Zamawiający:								Wykonawca:

.......................................						......................................	

	     
	                                          Oświadczam, że
        zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 11 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                                           Podpis Wykonawcy ................................................