Znak sprawy ZP 10/2009            .                                                                     DRUK WZP-89

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!

  UMOWA   DOSTAWY - wzór

W dniu .................................w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem                   Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł, NIP 732-000-06-20 
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:

	Łukasza Magina                 - Prezesa (Dyrektora) Spółki
	Józefa Dziemdzielę            - Wiceprezesa Zarządu 
	
	a 
................................................................................................................................................ul..................................................................,wpisanym do.....................................................
................................................................................................................................................
NIP............................................................., REGON..............................................................
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ...........,
reprezentowanym przez:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście “Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy: ZP 10/2009 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
[ PRZEDMIOT UMOWY ] 

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę oleju napędowego do zbiornika stacji paliw Wydziału Drogowego i Oczyszczania    w ilości do 100 000 dm3
-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
2.	Podana ilość asortymentu określonego w ust.1 ma charakter planowany, orientacyjny.
3.	Zamawiający będzie składał zamówienie partiami, które w dalszej części umowy będą określane „jednorazowym zamówieniem”. WielkoSć jednorazowego  zamówienia będzie zamawiana u Wykonawcy drogą telefaksu na nr .................
4.	Realizacja jednorazowego zamówienia nastąpi po zgłoszeniu pisemnym przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni z tym, że zamówienie zgłoszone Wykonawcy w piątek będzie realizowane w najbliższy wtorek.
5.	Wykonawca dostarczy zamówione paliwo w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
6.	Paliwo dostarczane będzie do stacji paliw ul. Wiosny Ludów 22 w Zgierzu
7.	Wykonawca potwierdza, że osoby wykonujące czynności związne za dostawą paliw posiadają wymagane uprawnienia, a sprzęt transportujący zamówione paliwo spełnia wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych.
8.	Odbiór paliwa, będzie nastęował w obecności przedstawicela Zamawiającego.
9.	Za podstawę wzajemnych rozliczeń przyjmuje się ilość dostarczanego paliwa w dm3 w temperaturze referencyjnej 15 o C z podaniem jego gęstości.
10.	Wykonawca paliwa przedstawi zamawiającemu świadectwo jakości paliwa, na potwierdzenie faktycznych parametrów dostarczanej partii paliwa w przypadku gdy wystąpi o to Zamawiający.
11.	Nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego świadectwa jakości dostarczanego paliwa może stanowić podstawę do odmowy odbioru paliwa przez Zamawiającego.
12.	Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa  przedstawiciela MPGK Sp.zo.o. przy załadunku cysterny oraz umożliwienie sprawdzenia faktycznej gęstości paliwa  w temperaturze referencyjnej 15 o C.
13.	Zamawiający zastrzega sobi prawo skontrolowania jakości paliwa poprzez pobranie bez uprzedzenia Wykonawcy próbki do badań bezpośrednio z cysterny realizującej dostawę, przy czym w tym przypadku kierowca cysterny będzie traktowany jako uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Pobranie próbek następuje  zgodnie z zasadami określonymi przez Polską Normę. Kopia protokołu pobrania próbek zostanie przesłana niezwłocznie Wykonawcy.
14.	Wyniki ekspertyzy świadczące o niedotrzymaniu warunków umowy, stanowią podstawę do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastwym. Wykonawca jest zobowiązany w takim  przypadku do pokrycia kosztów ekspertyzy.

§ 2.
[ WYNAGRODZENIE  UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI ] 

1.	Odbiór paliw będzie odbywać się na zasadach bezgotówkowych na podstawie dowodu wydania WZ.
2.	Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy cenę zgodnie z załacznikiem nr 1 umowy.
3.	Wykonawca zapewnia stały współczynnik korygujący każdy 1 dm3 zakupionego paliwa po aktualnej publikowanej na stronie www.orlen.pl cenie netto sprzedaży Oleju Napędowego Ekodiesel, niezmienny w okresie obowiązywania umowy w wysokości.....................
4.	Podstawa zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiajacego.
5.	Za dostarczoną partię jednorazowego zamówienia Zamawiający zapłaci należność w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych tj. Faktury VAT zawierającej wielkość dostarczanego paliwa wyrażoną w dm3 w temperaturze referencyjnej 15 o C wraz z podpisanym dowodem dostawy na konto Wykonawcy.
6.	Wartość orientacyjna zamówienia w dniu otwarcia ofert, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi:............................................brutto.
7.	W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych dostaw czastkowych do czau uregulowania należności przez zamawiajacego i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako nie wykonanie lub nienalezyte wykonnie przedmiotu umowy.

§ 3.
[ TERMIN  WYKONANIA ] 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy                   do 31 grudnia 2010 roku.

§ 4.

1	.  Wykonawca gwarantuje i odpowiada za jakość dostarcznych paliw.
2.   Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych co do pochodzenia paliw.

§ 5.
[ KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ] 
1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- 	za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,15 % orientacyjnego wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki,
-	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,15% orientacyjnego wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 	z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia ,
-      za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% orientacyjnego wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia .
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne
-	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ( z wyłączeniem przypadków przewidzianych w § 7 umowy) w wysokości 20 % orientacyjnego wynagrodzenia z wynikającego z oferty  Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia.
2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad cen określonych w opisie przedmiotu  zamówienia umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
4.	Podstawą zmiany ceny stanowi wyłącznie zmiana ceny hurtowej netto paliw wg notowań zamieszczonych na stronie internetowej www.orlen.pl

§ 6.
[ ZMIANA UMOWY] 
1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego  aneksu, pod rygorem nieważności.
2.	Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
a. okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzyść zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
b. konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących itp. 

§ 7.

[JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji części umowy, wykonanej do czasu odstąpienia.
3.	Każda za Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
4.	Odstąpienie od umowy dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

        § 8.
   [SPORY] 
1.	Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów  powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
2.	Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu  na siedzibę Zamawiającego.

        § 9.
  [ ODESŁANIE] 

	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10.
[ ZAŁACZNIKI] 

Integralną część  umowy stanowią:
a) opis przedmiotu zamówienia -załacznik nr 1

     § 11.

[ LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

				
         Zamawiający:								Wykonawca:

.......................................						......................................

	

                                          Oświadczam, że
    zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 11 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                     Podpis Wykonawcy ................................................