Znak sprawy ZP 02/2011                                                                                       DRUK WZP-88

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!
dot. Zad nr 2
  UMOWA   DOSTAWY - wzór
      W dniu ................................... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł , z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24, NIP 732-000-06-20 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
•	Wiesława Stankowskiego                      -  Prezesa Zarządu 
•	Mirosława Kolendę			     -  Członka Zarządu

a 
..................................................................................................,     .....................................
ul. ................................................, wpisanym do ................................................................
............................................................................................................................................,
NIP ........................................................., REGON .............................................................
reprezentowanym przez:

1. ..........................................................  -         ..................................................................
2. ..........................................................  -	..................................................................,

zwanym dalej w tekście “Dostawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP 02/2011 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
[ PRZEDMIOT  UMOWY ]
1.	Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowej posypywarki wraz z pługiem odśnieżnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zgierzu  o nr fabrycznym........................................... rok produkcji 2011 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.	Wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu nastąpi w terminie 90 dni od daty podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w oparciu o protokół przekazania.
3.	W dniu wydania posypywarki Zamawiającemu, Dostawca dokona jego rozruchu , a także wyda wszystkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem, a związane z przedmiotem zamówienia wymienione w załączniku do umowy oraz dokona przeszkolenia pracowników-operatorów w czasie odbioru.
4.	Wykonawca oświadcza , że przedmiot zamówienia jest jego własnością , nie ma wad prawnych , nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Podpis Dostawcy ...........................................

§ 2.
[ WYNAGRODZENIE  UMOWNE  I  SPOSÓB  REALIZACJI  NALEŻNOŚCI ]

1. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą wynosi:

    -  netto: .................................. zł, słownie złotych: ....................................................
       ...................................................................................................................................
    -  brutto: .................................. zł, słownie złotych: ....................................................
       ...................................................................................................................................
    w tym:  podatek VAT ( ................ %)  
    
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego
    po wykonaniu dostawy, dokonaniu rozruchu pojazdu i przedstawieniu wymaganych dokumentów dostarczonej posypywarki wraz z pługiem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
     
3. Zapłata nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy :
    ...............................................................................................................................
        ..................................................................................................................................

       						         § 3.
     [ TERMIN WYKONANIA ]

	Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 90 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4.
[ KARY  UMOWNE;  ODSZKODOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE ]

1.	Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę  odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1)	Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)	za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c ) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 %
     wynagrodzenia całkowitego brutto.
2)	Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne -
           - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
      (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
      że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
      przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Podpis Dostawcy ...........................................

§5.
[ ZMIANA  UMOWY ]

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną  w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
1) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo
2) okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzystność zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
3) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa – zmiany przepisów powszechnie obowiązujących istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.

     § 6.
[ JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY ]
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę tylko w formie pisemnej z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia jedynie w przypadku nie wywiązywania się Stron z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
.

						       § 7.
[ SPORY ]
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
    powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim
    bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie
    polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu
    przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.     

            § 8.
[ ODESŁANIE ]
        W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

     § 9.
[ ZAŁĄCZNIKI ]
      Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

Podpis Dostawcy ...........................................

§ 10.
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

     Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

				
         Zamawiający:								Dostawca:

.......................................						......................................	

	     
	                                          Oświadczam, że
        zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 10 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                                           Podpis Dostawcy................................................