Znak sprawy ZP 09/2011                                                                                       DRUK WZP-88

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!
  UMOWA   DOSTAWY - wzór
      W dniu ................................... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł , z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24, NIP 732-000-06-20 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
•	Wiesława Stankowskiego                      -  Prezesa Zarządu 
•	Mirosława Kolendę			     -  Członka Zarządu
a 
..................................................................................................,     .....................................
ul. ................................................, wpisanym do ................................................................
............................................................................................................................................,
NIP ........................................................., REGON .............................................................
reprezentowanym przez:

1. ..........................................................  -         ..................................................................
2. ..........................................................  -	..................................................................,

zwanym dalej w tekście “Dostawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP 09/2011 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
[ PRZEDMIOT  UMOWY ]

1.	Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania, dostawę betonu asfaltowego uziarnienie 0/5, 0/8,  KR 1-2 z przeznaczeniem do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości około 1000 Mg wg recepty zgodnej z normą PN-EN 13108-1 oraz WT-2.
2.	Przy każdorazowym odbiorze dostawca na żądanie Zamawiającego przedstawi receptę na zamówiony materiał zgodny z ww. normami.
3.	Sprzedaż betonu asfaltowego odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną na 1 (jeden) dzień przed odbiorem przedmiotu umowy. 
4.	Ilość określona w ust. 1. ma charakter ilości planowanej, orientacyjnej; faktyczna ilość zostanie określona przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
5.	W razie niezgodności  zamówionego towaru z postawionymi wymaganiami, a w szczególności co parametrów technicznych Zamawiający ma prawo zakwestionować jakość materiału i w przypadku, gdy nie został jeszcze wmontowany odmówić jego przyjęcia.
6.	Materiał o którym mowa w ust. 1 Dostawca wyprodukuje wolny od wad, odpowiadający co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
7.	Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw przez cały okres obowiązywania umowy.

Podpis Dostawcy ...........................................
8.	Zamawiającemu służy prawo kontroli jakości dostarczanych materiałów.
9.	Wytwórnia Mas Bitumicznych zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego oraz posiada zsypy przystosowane do konstrukcji termosów Zamawiającego.
10.	W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę (zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy) Zamawiający żąda potwierdzenia przez podwykonawcę warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na zasadach podanych w siwz.
.

§ 2.
[ WYNAGRODZENIE  UMOWNE  I  SPOSÓB  REALIZACJI  NALEŻNOŚCI ]

1.	Strony ustalają, że cena jednostkowa betonu asfaltowego o ustalonych w §1. parametrach zgodnie z ofertą Dostawcy  wynosi……. zł (słownie: ………………. ………….. złotych)  plus podatek VAT 23 % łącznie ……………. zł (słownie: ……………………złotych ) za 1 Mg .
2.	Maksymalne wynagrodzenie całkowite brutto Dostawcy wynosi …………………………. zł (słownie: …………………………………….złote).
3.	Podstawą zapłaty za wykonanie każdorazowej dostawy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego.
4.	Dostawca wystawi fakturę na podstawie dowodu dostawy potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez MPGK Sp. z o.o.
5.	Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości zamawianych dostaw rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Dostawcę ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych dostaw.
6.	Zapłata za dostawę materiału następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy
.....................................................................................................................................
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
.

      						         § 3.
    [GWARANCJA]

Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar licząc od momentu każdej dostawy.

 § 4.
     [ TERMIN WYKONANIA ]
Umowa zostaje zawarta na czas określony 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 5.
[ KARY  UMOWNE;  ODSZKODOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE ]
1.	Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę  odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1)	Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)	za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,30 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

Podpis Dostawcy ...........................................

c)	z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego. Naliczenie kary umownej jest niezależne od prawa Zamawiającego określonego w § 5 ust.2 pkt d Umowy
d)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto.
2)	     Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne –
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto.
3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6.
[ ZMIANA  UMOWY ]

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną  w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
1) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo
2) okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzystność zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
3) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa – zmiany przepisów powszechnie obowiązujących istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.

     § 7.
[ JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY ]
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę tylko w formie pisemnej z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia jedynie w przypadku nie wywiązywania się Stron z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
.

Podpis Dostawcy ...........................................

						       § 8.
[ SPORY ]
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
    powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim
    bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie
    polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu
    przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.     

            § 9.
[ ODESŁANIE ]
        W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10.
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

     Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

				
         Zamawiający:								Dostawca:

.......................................						......................................	

	     
	                                          Oświadczam, że
        zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 10 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                                           Podpis Dostawcy................................................