Znak sprawy ZP 03/2012                                                                                       DRUK WZP-88

                                                                                                               UWAGA:   Po podpisaniu należy 
						                                         d o ł ą c z y ć   d o   o f e r t y!
  UMOWA   DOSTAWY - wzór
      W dniu ................................... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000033577, kapitał zakładowy 2 048 000 zł , z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 24, NIP 732-000-06-20 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
•	Wiesława Stankowskiego                      -  Prezesa Zarządu 
•	Józefa Dziemdzielę			     -  Wiceprezesa Zarządu
a 
..................................................................................................,     .....................................
ul. ................................................, wpisanym do ................................................................
............................................................................................................................................,
NIP ........................................................., REGON .............................................................
reprezentowanym przez:

1. ..........................................................  -         ..................................................................
2. ..........................................................  -	..................................................................,

zwanym dalej w tekście “Dostawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP 03/2012 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
[ PRZEDMIOT  UMOWY ]
1.	Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę miału i groszku węglowego wraz z transportem do kotłowni Łaźni Miejskiej w Zgierzu przy                       ul. Łęczyckiej 24, w ilości: 
- miał-  max do 700 Mg, nie mniej niż 300 Mg,
- groszek – max do 100 Mg
 w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.	Wymagane parametry miału:
•	wartość opałowa min. 23 620 kJ/kg
•	zawartość popiołu - do 18,6%
•	zawartość siarki palnej - do 0,63%.
3.	 Wymagane parametry groszku:
•	wartość opałowa min. 26 500 kJ/kg
•	zawartość popiołu - do 10%
•	zawartość siarki palnej - do 0,70%.
     4.  Z dostawą węgla  obowiązuje dostarczenie Certyfikatu Kopalni.
     5.  Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego uzależnionych      	od warunków atmosferycznych na zgłoszenie telefoniczne lub ustne, potwierdzone 	pisemnie, w ciągu 7 dni.
     6. Dostawy opału realizowane będą samochodami Dostawcy w dni robocze. 	Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania dostaw w godzinach 700-1500. 	Wydanie opału przez Dostawcę nastąpi po jego rozładunku na składowisko 	Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 24 i pokwitowaniu jego odbioru przez 	Zamawiającego. Wraz z dostawą opału Dostawca dostarcza dowód dostawy, z 	

Podpis Dostawcy ...........................................
wykazem ilości miału deklarowanego w dowodzie dostawy. Zamawiającemu służy 	prawo każdorazowego sprawdzenia deklarowanej wagi. Ważenie odbywać się 	będzie na terenie miasta Zgierza. Jeżeli waga deklarowana jest niższa od ustalonej 	koszty sprawdzenia obciążają Dostawcę. Przedstawicielem Dostawcy jest kierowca 	środka transportowego. Wynik sprawdzenia przedstawiciel Zamawiającego wpisuje 	w dowód dostawy.
     7. Dostawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest jego własnością, nie ma wad 	prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego    	postępowania i zabezpieczenia.
     8. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw gwarantujących 	nieprzerwaną pracę kotłowni.

§ 2.
[ WYNAGRODZENIE  UMOWNE  I  SPOSÓB  REALIZACJI  NALEŻNOŚCI ]

1.	Strony ustalają, że:
a. cena jednostkowa miału o ustalonych w §1. parametrach łącznie z akcyzą i transportem na plac składowy Zamawiającego  zgodnie z ofertą Dostawcy  wynosi……. zł (słownie: ………………. ………….. złotych)  plus podatek VAT za 1 Mg miału.
b. cena jednostkowa groszku o ustalonych w §1. parametrach łącznie z akcyzą i transportem na plac składowy Zamawiającego  zgodnie z ofertą Dostawcy  wynosi……. zł (słownie: ………………. ………….. złotych)  plus podatek VAT za 1 Mg groszku.
2.	Maksymalne wynagrodzenie całkowite brutto Dostawcy wynosi …………………………. zł (słownie: …………………………………….złote).
3.	Podstawą zapłaty za wykonanie każdorazowej dostawy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego.
4.	Cena miału może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen u producenta u którego zaopatruje się Dostawca, po udokumentowaniu zmiany tej ceny i zatwierdzeniu przez Kupującego bez możliwości zmiany marży Dostawcy.
5.	Dostawca wystawi fakturę na podstawie dowodu dostawy potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez MPGK Sp. z o.o.
6.	Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości zamawianych dostaw rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Dostawcę ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych dostaw.
7.	Zapłata za dostawę materiału następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy
.....................................................................................................................................
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
.

Podpis Dostawcy ...........................................

      						         § 3.
    [REKLAMACJA]
1.Pobór prób z pryzmy będzie dokonywany zgodnie z PN-90/G-04502. W przypadku niedotrzymania parametrów miału koszty badań próbek pokrywa  Wykonawca. 3 szt próbek miału z danej dostawy będą pobierane w obecności przedstawiciela Dostawcy (kierowcy) i komisyjnie plombowane: jedna dla Zamawiającego, druga dla Wykonawcy, trzecia z przeznaczeniem do laboratorium badawczego w sytuacji określonej w pkt. 3. Próbki będą badane w laboratorium badawczym  najbliższym dla siedziby Zamawiającego.
2. Zgłaszający reklamację jakościową Zamawiający  może żądać obniżenia ceny za dostarczoną wadliwą partię miału albo wymiany wadliwej partii na odpowiednią jakościowo. Wybór sposobu realizacji zgłoszonej reklamacji należy do Zamawiającego.
3. W razie kwestionowania badań laboratoryjnych zleconych przez Zamawiającego  i rozbieżności wyników badania przeprowadzonych przez Dostawcę  – dokonuje się badania trzeciej próbki przez laboratorium inne aniżeli te, które dokonywały badań wcześniejszych.  Podstawą określenia parametrów jakościowych będą uśrednione wyniki z trzech przeprowadzonych badań.
4. W razie trzykrotnego powtórzenia wadliwej dostawy Zamawiającego przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy z zastosowaniem kar o których mowa w §5 umowy.

 § 4.
     [ TERMIN WYKONANIA ]
	Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 5.
[ KARY  UMOWNE;  ODSZKODOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE ]
1.	Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę  odszkodowania stanowią kary umowne.
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1)	Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)	za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,30 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)	z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto Dostawcy jeszcze nie wypłaconego. Naliczenie kary umownej jest niezależne od prawa Zamawiającego określonego w § 5 ust.2 pkt d Umowy
d)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto.

3.	Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Podpis Dostawcy ...........................................

§6.
[ ZMIANA  UMOWY ]

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną  w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
1) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo
2) okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzystność zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
3) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa – zmiany przepisów powszechnie obowiązujących istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.

     § 7.
[ JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY ]
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę tylko w formie pisemnej z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia jedynie w przypadku nie wywiązywania się Stron z warunków umowy lub wykonywania jej niewłaściwie.
.

						       § 8.
[ SPORY ]
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
    powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim
    bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie
    polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu
    przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.     

            § 9.
[ ODESŁANIE ]
        W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Podpis Dostawcy ...........................................

§ 10.
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

     Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

				
         Zamawiający:								Dostawca:

.......................................						......................................	

	     
	                                          Oświadczam, że
        zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, 
    zawartą w  paragrafach od nr 1 do nr 10 -
   - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

                                                           Podpis Dostawcy................................................